法条链接1.《中华人民共和国民法典》
第七百九十九条 建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收 。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程 。
建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用 。
第八百零一条 因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建 。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任 。
2.《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第九条 当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定:
(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;
(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期 。
第十四条 建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,人民法院不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任 。
第二十七条 利息从应付工程价款之日开始计付 。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:
(一)建设工程已实际交付的,为交付之日;
(二)建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;
(三)建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日 。
3.《建设工程质量管理条例》(2019修订)
第十六条 建设单位收到建设工程竣工报告后,应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收 。
建设工程竣工验收应当具备下列条件:
(一)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;
(二)有完整的技术档案和施工管理资料;
(三)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;
(四)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;
(五)有施工单位签署的工程保修书 。
建设工程经验收合格的,方可交付使用 。
出品 | 刚刚 Lawyers
指导 | 段志刚
作者 | 朱兵兵 孙圳
责编 | 张喆 梁加森 曹艺中

文章插图
- 自媒体短视频运营是什么意思 自媒体短视频
- 宝马的三缸发动机代号是什么
- laux是什么牌子的自行车
- 形而上学通俗解释是什么 形而上学通俗解释
- lazada转化率是什么?转化率太低怎么办?
- 低调的有钱人是什么样子的
- 集资诈骗罪的表现情形是什么
- 子公司是啥意思 子公司具体指的是什么
- 音序是什么意思 音节音序各是什么意思
- 经济诈骗减刑的条件是什么
特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
